ФКУ подало на ЗАО

Дирекция обратилась в Арбитражный суд Приморского края с иском, в котором за ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту (в частности, были нарушены сроки выполнения строительно­-монтажных работ) потребовала многомиллионную неустойку.Напомним: 23 июня 2010 года между ФКУ и ЗАО был заключен государственный контракт, по условиям которого подрядчик обязался выполнить работы по строительству под ключ объекта «Строительство Дальневосточного федерального университета». На сегодня, как следует из заключения суда, строительно­-монтажные работы в лечебном, научно-исследовательском центре и учебном корпусе медицинского блока не выполнены и не сданы в срок. Довод ЗАО «Крокус Интернэшнл» о том, что срок выполнения строительно­-монтажных работ был нарушен в связи с тем, что со стороны дирекции не исполнены должным образом обязательства по передаче разрешительной и проектно-сметной документации, судом был отклонен. По разумению суда, «Крокус Интернэшнл» должен был как минимум известить о приостановлении строительно-­монтажных работ на объекте. Более того, в суде не были представлены какие­-либо доказательства, свидетельствующие о приостановлении работ и что именно указанное обстоятельство повлияло на сроки сдачи отдельных видов работ и объекта в целом. Кроме того, не согласовав при заключении государственного контракта условие об увеличении конечного срока производства работ в случае каких-­либо препятствий, способных повлиять на темпы строительства, ЗАО «Крокус Интернэшнл» тем самым указало на способность выполнения обязательств в срок. В итоге Арбитражный суд Приморского края решил взыскать с ЗАО «Крокус Интернэшнл» 16,7 млн рублей.

Автор: Евгений СИДОРОВ